欢迎来到www.lawzsw.com - 一家专业的法律知识网站!
主页 > 法律问答 > 工期索赔报告范本?

工期索赔报告范本?

已解决 来自网友僵尸会跳小芭蕾的提问 提问时间:2022-01-30 10:42:53 预览次数:200

最佳答案普法网53678位律师为你答疑解惑

 问:工期索赔报告范本?

  律师解答:

  我们知道,有许多因为工期延误而被耽误的重要事情,当工期被不合理延长的时候,我们应该向违约一方要求工期索赔,那么就需要写工期索赔报告,下面为大家提供一份工期索赔报告范本,供大家参考。

  工期延误索赔报告书

  一、索赔成立理由

  1、与合同对照,工期延误已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。

  2、造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。

  二、索赔的依据

  按照现行法律法规、合同文件及工程惯例,因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔。

  三、索赔事项概述

  由我单位承建的某项目,于2013年12月27日举行开工典礼,于2013年12月28日我单位积极组织进场,投放大量机械设备和人员以确保施工工期。然而自2014年3月6日起,由于建设方联系的外借土方未到场,现场处于停工、半停工状态,至2014年4月26日开始复测a区缺土方量,最终确定由我单位在红线以外进行开挖借土,用于场地土方回填。开挖时间为2014年4月28日,延期时间为54天。根据甲方提供的地质勘测数据显示,钻探1号孔至4号孔、6号孔至12号孔开挖至设计标高全部为土方。现场施工过程中发现1号孔至4号孔、6号孔至12号孔都存在大量土方,局部存在成片大量石方,与原设计地质情况不符,从而增大了施工难度和增加了施工时间。根据甲乙双方签订的施工合同:专用合同条款7.5.1项中因发包人原因导致工期延期外借土方不到场情况,对工期进行索赔54天。通用条款2.4.3项发包人向承包人提供地质勘测资料等相关基础资料,并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责;通用条款中3.4项因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的,由发包人承担责任。

  四、索赔项目

  1、人工费:由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用;法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工和工资上涨费。

  2、施工机械费:因索赔事件发生,额外工作增加的机械使用费,工效降低以及机械停工、窝工的费用,现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。

  3、管理费:因索赔事件发生,额外增加的现场管理和公司管理费,按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。

  4、利息:主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。

  5、措施费:包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。

  五、索赔计算

  1、人工费:工日:17x54工日=918工日人员窝工按照定额单位乘以0.75,52.23元x0.75x918=35960元 工资上涨费不予考虑。

  2、施工机械费:挖机350型2台市场租赁价48000元/月,推土机16t2台市场租赁价24000元/月。 48000元x54÷30x2=172800元 24000元x54÷30x4=172800元

  3、管理费 合同工期120天,现延期54天,投标管理费为1240949.7元 工程延期管理增加费用:1240949.7÷120x54=558427元

  4、利息 履约保证金115万元,按照现行中国人民银行规定的同期贷款利润5.6%计算。 1150000元x54÷30x5.6%=115920元

  5、措施旨 合同工期120天,现延期54天,投标措施旨为381448.67元 工程延期管理增加费用:381448.67÷120x54=171652元 工程延期索赔合计:1227559元

  六、索赔说明

  此项目索赔未提出以外风险和不可预见因素索赔以及其他索赔,主要是因为工期延期索赔所产生的费用。

  承包单位

  日期:


  其他人还看了:

  ★ 产假是多少,宁夏大武口区的产假的详细规定

  ★ 涉外刑事案件的专属管辖权是怎样规定的

  ★ 债权转让怎样才能生效?

  • 北京民事律师-多久无性算无性婚姻?无性婚姻可以离婚吗? 北京民事律师-多久无性算无性婚姻?无性婚姻可以离婚吗?

    多久无性算无性婚姻  一段好的婚姻将会幸福终身,一段不好的婚姻将会埋葬一生。夫妻常年不同房,可能会导致感情隔阂,面对这样的情况该怎么办呢?今天小编就为大家科普一下关于婚姻的一些法律知识,希望大家可以从中受益,能够更好地选择另一半。那么我们就先来讲一讲多久无性算无性婚姻吧!  社会学家表示:夫妻间如果没有生理疾病或...

    发布于:2022-06-30

    详细阅读
  • 广州民事律师-离婚一年内复婚财产还是共有?复婚后原离婚协议还有效吗? 广州民事律师-离婚一年内复婚财产还是共有?复婚后原离婚协议还有效吗?

    离婚一年内复婚财产还是共有  在生活之中夫妻难免会因为一些事而产生口角和争执,甚至一时冲动就离了婚。但是有时两人给了自己空间,冷静下来后发现这就是些都是小事还是觉得对方好,没过多久又复婚了。那么离婚一年内复婚财产还是共有吗?今天小编就为大家来科普一下关于复婚的一些法律知识,希望大家可以从中得到帮助,更好地维护...

    发布于:2022-06-23

    详细阅读
  • 南京民事律师-现在可以生几个孩子?现在生孩子还有社会抚养费吗? 南京民事律师-现在可以生几个孩子?现在生孩子还有社会抚养费吗?

    现在可以生几个孩子  中国已经快要步入老年化社会,所以国家对于生育的政策放得越来越开,甚至出台一系列政策来用于鼓励大家生育,并且不需要对此征收社会抚养费。那么现在可以生几个孩子呢?今天小编就为大家来讲解一下这方面的法律知识,希望大家可以从中得到帮助。  我国已于2021年开放三孩政策,允许一对夫妻生育三个子女。根...

    发布于:2022-05-10

    详细阅读
  • 深圳民事律师-离婚后又复婚好吗?怎么才能复婚? 深圳民事律师-离婚后又复婚好吗?怎么才能复婚?

    离婚后又复婚好吗  许多夫妇在生活中经常发生争执。如果彼此不肯让步,争吵升级,他们可能会迫于压力选择离婚结束婚姻,但冷静下来后,心里还是有一些想法的,你可能会后悔想要复婚。那么离婚后又复婚好吗?今天小编就为大家来科普一下关于复婚的一些法律知识,希望大家可以从中得到帮助。  夫妻离婚是可以选择复婚的,只要双方能达成...

    发布于:2022-05-10

    详细阅读
  • 郑州民事律师-我国实行什么样的婚姻制度?婚后共同财产怎么认定? 郑州民事律师-我国实行什么样的婚姻制度?婚后共同财产怎么认定?

    我国实行什么样的婚姻制度  自古以来婚姻就是中国人内心的头等大事之一,正所谓修身齐家治国平天下。好的婚姻幸福一生,糟糕的婚姻痛苦煎熬。今天小编就为大家来科普一下我国婚姻制度的一些法律知识,希望大家可以从中得到帮助。那么现在我们就先来讲一讲我国实行什么样的婚姻制度吧!  我国实行婚姻自由、一夫一妻、男女平等...

    发布于:2022-05-10

    详细阅读
  • 广州民事律师-婚后买房注明单独所有是啥意思?婚后买房的好处是什么? 广州民事律师-婚后买房注明单独所有是啥意思?婚后买房的好处是什么?

    婚后买房注明单独所有是啥意思  夫妻婚后买了房子,一起偿还贷款。为同一件事努力的两个人促进了夫妻的和谐。夫妻婚后财富是婚姻维系期间的共同财产。有一些家庭的婚后房产被注明了单独所有,那么这个单独所有是什么意思呢?今天小编就为大家来科普一下关于婚后买房以及共同财产的一些法律知识。希望大家可以从中受益。  婚...

    发布于:2022-05-10

    详细阅读
  • 东莞民事律师-关于精神赔偿的规定 东莞民事律师-关于精神赔偿的规定

    关于精神赔偿的规定协议离婚后,发现丈夫离婚前有同居行为,还能按《婚姻法》四十六条的规定要求精神赔偿吗解释规定,人民法院应该受理当事人的请求。如果查明当事人在协议离婚时没有明确放弃该要求,并且距办理离婚登记不足一年时间,应当支持。最高人民法院关于适用《婚姻法》若干问题的解释第十九条由一方婚前承租、婚后用共同财产...

    发布于:2022-05-10

    详细阅读
  • 南京民事律师-分割家庭共有财产问题求助 南京民事律师-分割家庭共有财产问题求助

    分割家庭共有财产问题求助网友提问:我上大学一年级回来。得知父亲在外面找了一个相好的、回来打我母亲更加的变本加厉、还嚷着要离婚、问下如果离婚家里大概有100W左右我今年21岁上大学我学法律的同学告诉我若果他们离婚我有权分的家庭共有财产100W的三分之一剩下的才由父母分请问是这样吗~~~在线等谢谢~~~麻烦了律师回答:这...

    发布于:2022-05-10

    详细阅读
  • 东莞民事律师-同居关系如何解除 东莞民事律师-同居关系如何解除

    同居关系如何解除同居关系的解除,是同居这一社会关系产生各类纠纷的最主要环节。同居关系的解除,涉及到同居期间的财产分割,有子女的,还涉及到子女的归属和抚养教育的问题,所以,这部分我就着重谈两个方面的问题,一是同居财产的分割问题,二是子女的抚养教育问题。在谈论我的问题前,我得先来谈谈同居关系解除时,人民法院的受理问题。由于...

    发布于:2022-05-10

    详细阅读
  • 重庆民事律师-房屋买卖委托公证书问题释疑 重庆民事律师-房屋买卖委托公证书问题释疑

    房屋买卖委托公证书问题释疑网友提问:家里房子要卖,已经跟买房签合同了!房产证上的名字是妈妈,不过要办理过户等手续是不是也要我爸爸签字!但是爸爸在外地的老家,老家房子也动迁,走不开,不能过来办理手续,别人说需要公证过的委托书,我想问一下委托书应当怎样草拟!格式怎样,像我们这种情况应该怎么写!谁懂帮我写一份,谢谢!我把分都给你...

    发布于:2022-05-10

    详细阅读

普法知识网汇聚各种法律知识为广大群众普及法律基础知识,提供法学常识、汇总生活中的法律小常识,例如合同法律知识、涉外法律知识、刑法知识、房地产法律知识、劳动法律知识等法律知识性文章供网友参考学习。

Copyright @ 2020-2022 备案号:粤ICP备2020126672号