欢迎来到www.lawzsw.com - 一家专业的法律知识网站!
主页 > 法律问答 > 工程索赔报告的组成部分?

工程索赔报告的组成部分?

已解决 来自网友生活索然无味。的提问 提问时间:2022-02-14 16:03:10 预览次数:82

最佳答案普法网53678位律师为你答疑解惑

 问:工程索赔报告的组成部分?

  律师解答:

  在施工的过程中,会出现因为各种如气候原因、环境原因、物价原因等情况造成工程的延误,给承包方带来的损失。这种情况下,承包方可以向对方提交书面的工程索赔报告提出经济补偿。那么,工程索赔报告的组成部分都包括哪些内容?

  (1)总论部分

  包括以下具体内容:

  ①序言;

  ②索赔事项概述;

  ③具体索赔要求:工期延长天数或索赔款额;

  ④报告书编写及审核人员。

  (2)合同引证部分

  索赔报告关键部分之一,是索赔成立的基础。一般包括以下内容:

  ①概述索赔事项的处理过程;

  ②发出索赔通知书的时间;

  ③引证索赔要求的合同条款;

  ④指明所附的证据资料。

  (3)索赔额计算部分

  索赔报告书的主要部分,也是经济索赔报告的第3部分。索赔款计算的主要组成部分是:由于索赔事项引起的额外开支的人工费、材料费、设备费、工地管理费、总部管理费、投资利息、税收、利润等等。每一项费用开支,应附以相应的证据或单据。并通过详细的论证和计算,使业主和工程师对索赔款的合理性有充分的有了解,这对索赔要求的迅速解决十分重要。

  (4)工期延长论证部分。

  工期索赔报告的第3部分。在索赔报告中论证工期的方法,主要有:

  ①横道图表法

  ②关键路线法

  ③进度评估法等等。

  承包商在索赔报告中,应该对工期延长、实际工期、理论工期等进行详细的论述,说明自己要求工期延长(天数)的根据。

   (5)证据部分

  通常以索赔报告书附件的形式出现,它包括了该索赔事项所涉及的一切有关证据以及对这些证据的说明。索赔证据资料的范围甚广,可能包括施工过程中所涉及的有关政治、经济、技术、财务、气象等许多方面的资料。对于重大的索赔事项,承包商还应提供直观记录资料,如录相、摄影等。

  以上就是小编为您提供的关于工程索赔报告的组成部分的具体内容,希望对您有所帮助。


  其他人还看了:

  ★ 抵押权人和受让人区别是什么?

  ★ 签订二手房买卖合同时应该注意哪些风险

  ★ 机动车检验周期通常是多久

  • 南京民事律师-无效婚姻的双方还有夫妻关系吗? 南京民事律师-无效婚姻的双方还有夫妻关系吗?

    无效婚姻的双方还有夫妻关系吗?  无效婚姻,是指因不具备法定结婚实质要件或形式要件的男女结合,在法律上不具有婚姻效力的制度,因欠缺婚姻成立的法定要件而不发生法律效力的婚姻。因此无效婚姻从始至终都是无效的,不具备法律效力,那么男女双方自然也没有法律上的夫妻权利与义务。  法律依据:《中华人民共和国民法典》  第一...

    发布于:2022-12-09

    详细阅读
  • 南京民事律师-夫妻双方分居多年怎么离婚? 南京民事律师-夫妻双方分居多年怎么离婚?

    夫妻双方分居多年怎么离婚?  夫妻双方分居多年的可以通过协议离婚和诉讼离婚的方式办理离婚。夫妻双方离婚的可以先协商处理,如果对子女抚养、财产以及债务处理等事项协商一致的,可以办理协议离婚;如果协商不成,可以到法院起诉,由法院进行判决,法院对于夫妻双方因感情不和分居满两年,经法院调解无效的,应当准予离婚。  法律依据...

    发布于:2022-12-09

    详细阅读
  • 北京民事律师-孩子赡养老人要给多少的赡养费? 北京民事律师-孩子赡养老人要给多少的赡养费?

    孩子赡养老人要给多少的赡养费?  孩子给老人的赡养费,还是要取决于孩子家庭的人均月收入。如果人均月收入低于最低生活保障线的话,从法律上看会认为孩子无力支付赡养费的;如果人均月收入比最低生活保障线高的话,两个孩子以内的,赡养费就是超出部分的百分之五十;三个孩子以上的,赡养费就是超出部分的百分之四十。  法律依据:《...

    发布于:2022-12-09

    详细阅读
  • 深圳民事律师-被告没有出庭法院会判离婚吗? 深圳民事律师-被告没有出庭法院会判离婚吗?

    被告没有出庭法院会判离婚吗?  对于离婚案件而言,法院是否会判离和被告是否出庭是没有直接关系的,被告不出庭的,可以缺席判决。离婚案件判离的关键点在于案件是否存在能够证明夫妻感情已经破裂的情形。如果有,法院会判决离婚,如果没有,法院是不会判离的。  法律依据:《中华人民共和国民法典》  第一千零七十九条 夫妻一方要...

    发布于:2022-12-09

    详细阅读
  • 重庆民事律师-离婚冷静期能不能提前结束? 重庆民事律师-离婚冷静期能不能提前结束?

    离婚冷静期能不能提前结束?  在协议离婚的时候,离婚冷静期是无法提前几天的,因为我国法律规定的离婚冷静期是30天,如果不到30天,婚姻登记机构不会发离婚证,即使到了30天,也仍然需要双方重新到婚姻登记机构提出离婚申请,才会发给离婚证,也就是说,夫妻双方的冷静期必须要满三十天,一天都不能少。  法律依据:《中华人民共和国民法典》...

    发布于:2022-12-09

    详细阅读
  • 南京民事律师-收养孩子要经过孩子同意吗? 南京民事律师-收养孩子要经过孩子同意吗?

    收养孩子要经过孩子同意吗?  收养孩子不一定要孩子同意的,主要还是看收养的时候孩子有多大了。如果孩子不满八周岁,在法律上视为无民事行为能力人,是不需要征求孩子同意的;但是如果孩子已经满八周岁了的,在法律上视为限制民事行为能力人,这时是需要征求孩子同意的。  法律依据:《中华人民共和国民法典》  第一千一百零四条 ...

    发布于:2022-12-09

    详细阅读
  • 重庆民事律师-妻子出轨了能不能净身出户? 重庆民事律师-妻子出轨了能不能净身出户?

    妻子出轨了能不能净身出户?  妻子出轨了也不一定净身出户,因为夫妻双方是协商处理共同财产的,如果男方要求净身出户,而妻子也愿意净身出户的话,也不是不行;但是如果妻子不愿意净身出户的话,那么即使男方强烈要求,妻子也是不会净身出户的,哪怕是由法院来判决,也不会做出让妻子净身出户的决定。  法律依据:《中华人民共和国民法典》...

    发布于:2022-12-09

    详细阅读
  • 上海民事律师-夫妻分居多久可以强制离婚? 上海民事律师-夫妻分居多久可以强制离婚?

    夫妻分居多久可以强制离婚?  我国法律上是没有强制离婚这一说的,也就是说,不论双方分居多久,都不能强制离婚的。而当双方因夫妻不和分居超过两年时,如果当事人起诉至法院,法院可以根据情况判决准予离婚。但是如果当事人不起诉,不管双方分居多长时间,双方在法律上仍是夫妻。  法律依据:《中华人民共和国民法典》  第一千零七十...

    发布于:2022-12-09

    详细阅读
  • 郑州民事律师-父母离婚时孩子能分财产吗? 郑州民事律师-父母离婚时孩子能分财产吗?

    父母离婚时孩子能分财产吗?  父母离婚的时候,孩子是不能分割财产的,因为父母的财产跟孩子并没有任何关系。但是,共同财产是由夫妻双方自行协商处理的,如果父母自愿把全部或者一部分财产给孩子也不违法,若其中一方不同意把财产给孩子,也是合理的。  法律依据:《中华人民共和国民法典》  第一千零六十二条 夫妻在婚姻关系存续...

    发布于:2022-12-09

    详细阅读
  • 重庆民事律师-老公家暴离婚时会少分财产吗? 重庆民事律师-老公家暴离婚时会少分财产吗?

    老公家暴离婚时会少分财产吗?  老公家暴如果和妻子协商一致,是可以给男方少分女方多分一些的;如果是由法院分割财产的,有证据证明对方在婚姻过程中有家庭暴力的,可以对男方少分,因为人民法院会根据夫妻双方财产的具体情况,按照照顾子女、女方和无过错方权益的原则判决,在判决时,会对无过错方适当倾斜。  法律依据:《中华人民共和...

    发布于:2022-12-09

    详细阅读

普法知识网汇聚各种法律知识为广大群众普及法律基础知识,提供法学常识、汇总生活中的法律小常识,例如合同法律知识、涉外法律知识、刑法知识、房地产法律知识、劳动法律知识等法律知识性文章供网友参考学习。

Copyright @ 2020-2022 备案号:粤ICP备2020126672号