欢迎来到www.lawzsw.com - 一家专业的法律知识网站!
主页 > 合同范本 > 2021年土建工程承包合同范本【标准版】

2021年土建工程承包合同范本【标准版】

合同范本 2021-05-07 17:06:00169互联网[db:作者]本文有2504个文字,大小约为11KB,预计阅读时间7分钟
【导读】工程承包合同是指施工单位(承包方)以自己的设备、技术和劳力为发包方完成一定建设工程,而建设单位(发包方)及时验收工程成果并支付约定报酬的协议。工程承包合同要怎么写呢?下

  工程承包合同是指施工单位(承包方)以自己的设备、技术和劳力为发包方完成一定建设工程,而建设单位(发包方)及时验收工程成果并支付约定报酬的协议。工程承包合同要怎么写呢?下面,小编为您讲解有关内容,欢迎阅读。

  2021年土建工程承包合同范本【标准版】

  建设单位(甲方):________________

  承建单位(乙方):________________

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、文件规定,结合本工程的实际情况,经甲、乙双方友好协商一致,在公平、公开、公正的原则上订立本合同,以便甲、乙双方共同遵照执行。

  风险告知:严格审查发包人签约主体资格、资质等级及履约信用。需认真审查建设单位是否依法领取企业法人营业执照,取得相应的经营资质和等级证书,审查建设单位签约代表人的资格,对于代订合同的经办人,应要求其出具委托人的授权委托书,并核查其是否处于委托书的委托权限和期限内。

  第一条 工程概况

  1、工程名称:_______________________

  2、工程内容:_______________________

  3、工程规模:_______________________

  4、工程范围: ______________________

  第二条 工程合同价款

  1、本工程包干综合单价为:________元/M3,设计污水处理池总里暂定为: ________M3。

  2、今后可根据实际需要及甲方的要求,在综合单价不变的情况下,增减或变更工程量。

  第三条 工期

  1、本合同总工期为________个日历天,具体进场时间以甲方书面通知为准。

  2、本合同工期已充分考虑雨雪、暴风、停水、停电、节假日等因素的影响。

  3、如遇人力不可预见抵抗或甲方原因等特殊情况,经甲、乙双方认可后,工期作相应顺延,并以书面形式确定顺延期限。

  第四条 工程质量和验收

  乙方应保证本工程污水经处理后的出水水质达到国家《污水综合排放标准》

  (GB8978-1996的叁级排放标准,并通过当地环保局的验收。

  第五条 双方工作

  1、甲方工作

  1.1指派为甲方工地代表,协助乙方协调与工程总承包方的关系,负责监督检查工程质里、进度、安全以及施工期间的质量验收及其它事宜。

  1.2向乙方提供施工用水、用电接口,接驳点费用及水电费用由乙方自理。

  1.3保证按合同要求及时支付工程款,若延期将承担相应的经济损失。.

  2、乙方工作

  2.1指派为乙方工地代表,负责工程管理和施工,履行合同中的各项工作,精心设计施工,确保工程质童,按合同规定的时间及时完工和交付使用。

  2.2保证按图施工,做到无渗漏,无二次污染,并对质里负责。

  2.3生化池排放的生活废水达不到规定的排放标准,环保验收不合格,给甲方造成的一切经济损失由乙方负全责。

  2. 4准备完整的工程竣工技术资料,参加竣工验收。

  2.5工程竣工后,乙方为甲方办理排污许可证,并出具工程所在地环保局验收报告。

  2.6乙方应做到安全生产,文明施工,施工人员在施工过程中的安全责任由乙方自行负责,因乙方产生的建筑、生活等垃圾,乙方负责清运出场。此部分费用已包含在合同价款内。

  2.7乙方现场施工人员应严格遵守现场甲方的有关规章制度。

  2.8培训甲方的操作及维修人员,使之熟练掌握操作要求。

  第六条 工程价款的支付与结算

  1、单个生化池土建工程全面完工后支付该生化池合同价款的________%。

  2、单个生化池全面竣工,环保局对该I程按环评要求进行综合验收,生化池单项合格后,支付该生化池合同价款的_______%。

  3、本工程全面竣工,并经验收合格,双方办理完结算,支付至结算价款的_______%,留_______%作质保金,待保修期满后一次性无息退还 。

  4、每次支付工程进度款时,乙方须提供等额建安发票。结算完毕,须提供所有发票,否则,甲方有权延期或不支付工程进度款。

  风险告知:在签订工程承包合同时,可以运用担保,来防范或减少合同条款所带来的风险。如施工企业向业主提供履约担保的同时,业主也应该向施工企业提供工程款支付担保。

  第七条、保修期

  1、本工程保修期为_______年(按国家有关保修条款执行),自通过工程竣工验收合格,交甲方使用之日起计算。

  2、保修期内如排放水质达不到排放标准,由乙方无偿整改调试直到恰格为止。

  3、质保期内工艺及工艺设施出现问题时乙方须在接电话4小时以内赶到现场免费处理。

  第八条 违约责任

  1、合同签订后,甲、乙双方须共同遵守,诚实守信,任何一方不得无故变更或终止合同。如一方违约,不履行合同义务,终止合同,均须赔付对方合同总价_______%的违约金,违约金不能补足其损失的还须支付赔偿金。

  2、合同出现争议不能履行时,双方应本着友好的原则解决,若双方不能达成协议,可由_______仲裁委员会仲裁。

  第九条 其他

  1、合同经双方签字盖章生效起至工程竣工验收合格结清账款时终止。

  2、本合同一式_____份,甲方执_____份,乙方执_____份。双方合同具有同等法律效力。

  3、未尽事宜,参照国家有关规定,双方共同协商解决,单方决定一律无效。

  甲方(公章):______________ 乙方(公章):______________

  法定代表人(签字):________ 法定代表人(签字):________

  ______年______月______日 ______年______月______日

  签订工程承包合同时需要注意什么?

  一、关于发包人与承包人:

  1、对发包方主要应了解两方面内容:

  ①主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等。

  ②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。

  2、对承包方主要了解的内容有:

  ①资质情况;

  ②施工能力;

  ③社会信誉;

  ④财务情况。

  承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同.

  上述内容是体现履约能力的指标,应认真的分析和判断。

  二、合同价款应注意:

  1、《协议书》第5条“合同价款”的填写,应依据建设部第107号令第11条规定,招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程合同价款由发包人承包人依据工程预算在协议书内约定。”

  2、合同价款是双方共同约定的条款,要求第一要协议,第二要确定。

  暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款,约而不定的造价不能作为合同价款。

  三、发包人工作与承包人工作条款应注意:

  1、双方各自工作的具体时间要填写准确。

  2、双方所做工作的具体内容和要求应填写详细。

  3、双方不按约定完成有关工作应赔偿对方损失的范围、具体责任和计算方法要填写清楚。

  四、合同价款及调整条款应注意:

  1、填写第23条款的合同价款及调整时应按《通用条款》所列的固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式,约定一种写入本款。

  2、采用固定价格应注意明确包死价的种类。如:总价包死、单价包死,还是部分总价包死,以免履约过程中发生争议。

  3、采用固定价格必须把风险范围约定清楚。

  4、应当把风险费用的计算方法约定清楚。双方应约定一个百分比系数,也可采用绝对值法。

  5、对于风险范围以外的风险费用,应约定调整方法。

  五、工程预付款条款应注意:

  1、填写第24条款的依据是建设部第107号令第14条和《大连市建设工程造价管理办法》第34条。

  2、填写约定工程预付款的额度应结合工程款、建设工期及包工包料情况来计算。

  3、应准确填写发包人向承包人拨付款项的具体时间或相对时间。

  4、应填写约定扣回工程款的时间和比例。

  六、工程进度款条款应注意:

  1、填写第26条款的依据是《合同法》第286条、《建筑法》第18条、建设部第107号令第15条和《大连市建设工程造价管理办法》第35条。

  2、工程进度款的拨付应以发包方代表确认的已完工程量,相应的单价及有关计价依据计算。

  3、工程进度款的支付时间与支付方式以形象进度可选择:按月结算、分段结算、竣工后一次结算(小工程)及其它结算方式。

  七、材料设备供应条款应注意:

  1、填写第27、28条款时应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点。

  2、应约定供应方承担的具体责任。

  3、双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法)。

  八、违约条款应注意:

  1、在合同第35.1款中首先应约定发包人对《通用条款》第24条(预付款)、第26条(工程进度款)、第33条(竣工结算)的违约应承担的具体违约责任。

  2、在合同第35.2款中应约定承包人对《通用条款》第14条第2款、第15条第1款的违约应承担的具体违约责任。

  3、还应约定其它违约责任。

  4、违约金与赔偿金应约定具体数额和具体计算方法,要越具体越好,具有可操作性,以防止事后产生争议。

  九、争议与工程分包条款应注意:

  1、填写第37条款争议的解决方式是选择仲裁方式,还是选择诉讼方式,双方应达成一致意见。

  2、如果选择仲裁方式,当事人可以自主选择仲裁机构。仲裁不受级别地域管辖限制。

  3、如果选择诉讼方式,应当选定有管辖权的人民法院(诉讼是地域管辖)。

  4、合同第38条分包的工程项目须经发包人同意,禁止分包单位将其承包的工程再分包。

  十、关于补充条款:

  1、需要补充新条款或哪条、哪款需要细化、补充或修改,可在《补充条款》内尽量补充,按顺序排列如49、50……。

  2、补充条款必须符合国家、现行的法律、法规,另行签订的有关书面协议应与主体合同精神相一致。要杜绝“阴阳合同”。

  网站声明:本文“2021年土建工程承包合同范本【标准版】”资源信息来自互联网,以学习交流为目的,整合法律法规、政府官网及互联网相关知识,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如果发现有涉嫌抄袭的内容,请联系我们,并提交问题、链接及权属信息,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

  • 2021最新婚内忠诚协议范本【通用版】 2021最新婚内忠诚协议范本【通用版】

      2021最新婚内忠诚协议范本【通用版】  男方:__________________________(以下简称甲方)  身份证号:______________________  联系方式:______________________  女方:__________________________(以下简称乙方)  身份证号:______________________  联系方式:______________________  风险告知:忠诚协议是夫妻双方...

    发布于:2021-09-28

    详细阅读
  • 2021最新商场装修合同范本【通用版】 2021最新商场装修合同范本【通用版】

      2021最新商场装修合同范本【通用版】  发包方:___________________________(以下简称甲方)  法定代表人:_______________________  注册地址:_________________________  联系方式:_________________________  承包方:___________________________(以下简称乙方)  法定代表人:_______________________  注册地址...

    发布于:2021-09-28

    详细阅读
  • 2021最新自建房施工合同范本【通用版】 2021最新自建房施工合同范本【通用版】

      2021最新自建房施工合同范本【通用版】  发包方:________________________(以下简称甲方)  身份证号:______________________  通讯地址:______________________  联系方式:______________________  承包方:________________________(以下简称乙方)  法定代表人:____________________  通讯地址:________________...

    发布于:2021-09-28

    详细阅读
  • 2021最新餐厅合伙经营合同范本【通用版】 2021最新餐厅合伙经营合同范本【通用版】

      2021最新餐厅合伙经营合同范本【通用版】  合伙人:_____________________(以下简称甲方)  身份证号:___________________  通讯地址:___________________  联系方式:___________________  合伙人:_____________________(以下简称乙方)  身份证号:___________________  通讯地址:___________________  联系方式:_...

    发布于:2021-09-28

    详细阅读
  • 2021最新股东隐名出资协议范本【标准版】 2021最新股东隐名出资协议范本【标准版】

      2021最新股东隐名出资协议范本【标准版】  隐名出资人:______________________(以下简称甲方)  身份证号:________________________  通讯地址:________________________  联系方式:________________________  显名出资人:______________________(以下简称乙方)  身份证号:________________________  通讯地址:__...

    发布于:2021-09-28

    详细阅读
  • 2021最新婚内财产协议范本【通用版】 2021最新婚内财产协议范本【通用版】

      2021最新婚内财产协议范本【通用版】  男方:____________,(以下简称甲方)男,汉族,________年______月______日出生,现住__________________________,身份证号码:__________________________。  女方:____________,(以下简称乙方)女,汉族,________年______月______日出生,现住__________________________,身份证号码:______________...

    发布于:2021-09-28

    详细阅读
  • 2021夫妻婚内忠诚协议范本【通用版】 2021夫妻婚内忠诚协议范本【通用版】

      2021夫妻婚内忠诚协议范本【通用版】  男方:__________________________(以下简称甲方)  身份证号:______________________  联系方式:______________________  女方:__________________________(以下简称乙方)  身份证号:______________________  联系方式:______________________  风险告知:忠诚协议是夫妻双方...

    发布于:2021-09-28

    详细阅读
  • 2021最新实习合同范本【标准版】 2021最新实习合同范本【标准版】

      2021最新实习合同范本【标准版】  用人单位:___________________(以下简称甲方)  法定代表人:_________________  地址:_______________________  邮政编码:___________________  联系电话:___________________  实习生:_____________________(以下简称乙方)  性别:_______________________  年龄:_____________...

    发布于:2021-09-28

    详细阅读
  • 2021最新抵押合同范本【通用版】 2021最新抵押合同范本【通用版】

      2021最新抵押合同范本【通用版】  抵押权人:____________________________(以下简称甲方)  身份证号:____________________________  通讯地址:____________________________  联系方式:____________________________  抵押人:_____________________________(以下简称乙方)  身份证号:___________________________...

    发布于:2021-09-28

    详细阅读
  • 2021个人商铺买卖合同范本【标准版】 2021个人商铺买卖合同范本【标准版】

      2021个人商铺买卖合同范本【标准版】  出卖方:______________________(以下简称甲方)  法定代表人:__________________  注册地址:___________________  联系方式:___________________  买受方:______________________(以下简称乙方)  法定代表人:__________________  注册地址:___________________  联系...

    发布于:2021-09-28

    详细阅读

普法知识网汇聚各种法律知识为广大群众普及法律基础知识,提供法学常识、汇总生活中的法律小常识,例如合同法律知识、涉外法律知识、刑法知识、房地产法律知识、劳动法律知识等法律知识性文章供网友参考学习。

Copyright @ 2020-2022 备案号:粤ICP备2020126672号