欢迎来到www.lawzsw.com - 一家专业的法律知识网站!
主页 > 法律问答 > 发包单位承担的责任?

发包单位承担的责任?

已解决 来自网友ヤ⒄依纞╄→伱的提问 提问时间:2022-02-14 16:03:10 预览次数:152

最佳答案普法网53678位律师为你答疑解惑

 问:发包单位承担的责任?

  律师解答:

  发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 发包人有时称发包单位、建设单位或业主、项目法人。那么发包单位承担的责任是什么呢?法律知识网小编为你答疑解惑。

  依据《合同法》规定,发包单位承担的责任如下:

  (1)做好施工前的一切准备工作,确保建设承包单位准时进入施工现场。《合同法》规定,发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并要求停工、窝工损失赔偿。

  (2)向承包人提供符合质量的材料、设备,因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期,造成质量责任的,应承担责任。

  (3)对工程质量、进度进行检查。《合同法》规定,发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进行进度、质量进行检查。

  (4)组织验收。建设工程竣工后,发包人应及时组织验收。《合同法》规定,建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。

  (5)支付价款,接收工程。

  (6)交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目,经验收合格,支付价款后应及时交付使用,发挥建设工程效益。


  其他人还看了:

  ★ 什么是销赃罪

  ★ 员工上下班工伤认定是怎么操作

  ★ 骗取票据承兑金融票证罪的起诉条件

  • 南京民事律师-现在可以生几个孩子?现在生孩子还有社会抚养费吗? 南京民事律师-现在可以生几个孩子?现在生孩子还有社会抚养费吗?

    现在可以生几个孩子  中国已经快要步入老年化社会,所以国家对于生育的政策放得越来越开,甚至出台一系列政策来用于鼓励大家生育,并且不需要对此征收社会抚养费。那么现在可以生几个孩子呢?今天小编就为大家来讲解一下这方面的法律知识,希望大家可以从中得到帮助。  我国已于2021年开放三孩政策,允许一对夫妻生育三个子女。根...

    发布于:2022-05-10

    详细阅读
  • 深圳民事律师-离婚后又复婚好吗?怎么才能复婚? 深圳民事律师-离婚后又复婚好吗?怎么才能复婚?

    离婚后又复婚好吗  许多夫妇在生活中经常发生争执。如果彼此不肯让步,争吵升级,他们可能会迫于压力选择离婚结束婚姻,但冷静下来后,心里还是有一些想法的,你可能会后悔想要复婚。那么离婚后又复婚好吗?今天小编就为大家来科普一下关于复婚的一些法律知识,希望大家可以从中得到帮助。  夫妻离婚是可以选择复婚的,只要双方能达成...

    发布于:2022-05-10

    详细阅读
  • 郑州民事律师-我国实行什么样的婚姻制度?婚后共同财产怎么认定? 郑州民事律师-我国实行什么样的婚姻制度?婚后共同财产怎么认定?

    我国实行什么样的婚姻制度  自古以来婚姻就是中国人内心的头等大事之一,正所谓修身齐家治国平天下。好的婚姻幸福一生,糟糕的婚姻痛苦煎熬。今天小编就为大家来科普一下我国婚姻制度的一些法律知识,希望大家可以从中得到帮助。那么现在我们就先来讲一讲我国实行什么样的婚姻制度吧!  我国实行婚姻自由、一夫一妻、男女平等...

    发布于:2022-05-10

    详细阅读
  • 广州民事律师-婚后买房注明单独所有是啥意思?婚后买房的好处是什么? 广州民事律师-婚后买房注明单独所有是啥意思?婚后买房的好处是什么?

    婚后买房注明单独所有是啥意思  夫妻婚后买了房子,一起偿还贷款。为同一件事努力的两个人促进了夫妻的和谐。夫妻婚后财富是婚姻维系期间的共同财产。有一些家庭的婚后房产被注明了单独所有,那么这个单独所有是什么意思呢?今天小编就为大家来科普一下关于婚后买房以及共同财产的一些法律知识。希望大家可以从中受益。  婚...

    发布于:2022-05-10

    详细阅读
  • 成都民事律师-起诉离婚需要的时间 成都民事律师-起诉离婚需要的时间

    起诉离婚需要的时间起诉到判决程序要耗一定时间:起诉后法院一定会有一个调解程序,通常会设置些问题让你不要离婚。如果调解不成,一方执意要离,另一方不愿意离婚,结果有两种:1、判决不准离婚考验你们,一方不服,半年后再起诉,一般准予离婚,耗时8-12个月2、认定你们感情“确已破裂”,调解无果,判决离婚,耗时2-6个月3、判决离婚后15天内,一方不...

    发布于:2022-05-10

    详细阅读
  • 郑州民事律师-国外非婚生子女的认领制度 郑州民事律师-国外非婚生子女的认领制度

    国外非婚生子女的认领制度非婚生子女的认领制度是指通过法律程序使非婚生子女转化为婚生子女的法律行为。根据各国立法例,非婚生子女的认领有两种形式:自愿认领和强制认领。自愿认领,也称任意认领,是生父母承认自己为该非婚生子女的生父母,并自愿对其承担抚养义务的法律行为。其具有如下特征:⑴须有生父母承认自己为非婚生子女生父...

    发布于:2022-05-10

    详细阅读
  • 东莞民事律师-关于精神赔偿的规定 东莞民事律师-关于精神赔偿的规定

    关于精神赔偿的规定协议离婚后,发现丈夫离婚前有同居行为,还能按《婚姻法》四十六条的规定要求精神赔偿吗解释规定,人民法院应该受理当事人的请求。如果查明当事人在协议离婚时没有明确放弃该要求,并且距办理离婚登记不足一年时间,应当支持。最高人民法院关于适用《婚姻法》若干问题的解释第十九条由一方婚前承租、婚后用共同财产...

    发布于:2022-05-10

    详细阅读
  • 南京民事律师-分割家庭共有财产问题求助 南京民事律师-分割家庭共有财产问题求助

    分割家庭共有财产问题求助网友提问:我上大学一年级回来。得知父亲在外面找了一个相好的、回来打我母亲更加的变本加厉、还嚷着要离婚、问下如果离婚家里大概有100W左右我今年21岁上大学我学法律的同学告诉我若果他们离婚我有权分的家庭共有财产100W的三分之一剩下的才由父母分请问是这样吗~~~在线等谢谢~~~麻烦了律师回答:这...

    发布于:2022-05-10

    详细阅读
  • 东莞民事律师-同居关系如何解除 东莞民事律师-同居关系如何解除

    同居关系如何解除同居关系的解除,是同居这一社会关系产生各类纠纷的最主要环节。同居关系的解除,涉及到同居期间的财产分割,有子女的,还涉及到子女的归属和抚养教育的问题,所以,这部分我就着重谈两个方面的问题,一是同居财产的分割问题,二是子女的抚养教育问题。在谈论我的问题前,我得先来谈谈同居关系解除时,人民法院的受理问题。由于...

    发布于:2022-05-10

    详细阅读
  • 重庆民事律师-房屋买卖委托公证书问题释疑 重庆民事律师-房屋买卖委托公证书问题释疑

    房屋买卖委托公证书问题释疑网友提问:家里房子要卖,已经跟买房签合同了!房产证上的名字是妈妈,不过要办理过户等手续是不是也要我爸爸签字!但是爸爸在外地的老家,老家房子也动迁,走不开,不能过来办理手续,别人说需要公证过的委托书,我想问一下委托书应当怎样草拟!格式怎样,像我们这种情况应该怎么写!谁懂帮我写一份,谢谢!我把分都给你...

    发布于:2022-05-10

    详细阅读

普法知识网汇聚各种法律知识为广大群众普及法律基础知识,提供法学常识、汇总生活中的法律小常识,例如合同法律知识、涉外法律知识、刑法知识、房地产法律知识、劳动法律知识等法律知识性文章供网友参考学习。

Copyright @ 2020-2022 备案号:粤ICP备2020126672号