欢迎来到www.lawzsw.com - 一家专业的法律知识网站!
主页 > 法律问答 > 工期什么算顺延怎么算得

工期什么算顺延怎么算得

已解决 来自网友法律知识网的提问 提问时间:2021-11-24 22:50 预览次数:124

最佳答案普法网53678位律师为你答疑解惑

 问:工期什么算顺延怎么算得

  律师解答:

  所谓工期延期,是指承包商根据法律和合同对工期延期的事实状态进行的变更,即工期延期是事实,但由于符合法律或双方约定的一些条件,双方就事件造成的延期天数达成一致。工期延期需要满足以下条件:1。施工过程中,发包人经常要求承包人增加工程量,必然导致工期增加。在这种情况下,工期自然顺延。2、如果发包人在施工过程中改变设计,由于发包人改变设计,承包人无法施工的期限应从工期中扣除,即顺延相应的工期。3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需材料。4、一般来说,发包人未按合同支付工程款。一般来说,当事人在施工合同中约定发包人按工程进度支付工程进度款。如果发包人未支付工程进度款的,承包人有权停止工作,因此工期延误的责任由发包人承担。5、在施工过程中,发包人指定的分包商与承包衔接不当的实践中,通常存在发包人直接将钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等部分工程分包给他人施工,或者要求承包人分包给指定单位施工的情况。但在施工过程中,承包人与分包人之间可能会因施工衔接不当而延误工期。在这种情况下,发包人应承担相应的延误工期责任。6、工程质量鉴定根据最高人民法院《关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律的解释》第十五条:建设工程竣工前,当事人对工程质量有争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期限为延期工期。7、不可抗力或其他因素

相关法规

  《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。


  其他人还看了:

  ★ 什么叫工期

  ★ 什么是工期顺延?

  ★ 工期顺延是怎么回事

  • 什么叫工期 什么叫工期

    所谓工期延期,是指承包商根据法律和合同对工期延期的事实状态进行的变更,即工期延期是事实,但由于符合法律或双方约定的一些条件,双方就事件造成的延期天数达成一致。工期...

    发布于:2021-11-24

    详细阅读
  • 什么是工期顺延? 什么是工期顺延?

    所谓工期延期,是指承包商根据法律和合同对工期延期的事实状态进行的变更,即工期延期是事实,但由于符合法律或双方约定的一些条件,双方就事件造成的延期天数达成一致。工期...

    发布于:2021-11-24

    详细阅读
  • 工期顺延是怎么回事 工期顺延是怎么回事

    所谓工期延期,是指承包商根据法律和合同对工期延期的事实状态进行的变更,即工期延期是事实,但由于符合法律或双方约定的一些条件,双方就事件造成的延期天数达成一致。工期...

    发布于:2021-11-24

    详细阅读
  • 工期延误的违约金上限是多少? 工期延误的违约金上限是多少?

    一、工期延误的违约金上限是多少? 工期延误的违约金上限是实际损失的30%,根据工期延误违约金的规定违约金比例上限是实际损失的30%,在我国的各个省市,几乎每天都有工程在修建...

    发布于:2021-10-28

    详细阅读
  • 工龄按截止日期的工期来计算? 工龄按截止日期的工期来计算?

    工作年数的工资按年计算公式,对于按照相关规定招聘的自由职业者,转为企业劳动合同制劳动者的,最后在本企业招聘自由职业者的工作时间和劳动合同制劳动者后的工作时间可以合...

    发布于:2021-10-24

    详细阅读
  • 对于试工期怀孕了会辞退吗? 对于试工期怀孕了会辞退吗?

    一、对于试工期怀孕了会辞退吗? 需要分析具体情况,根据我国《劳动合同法》第二十一条规定:在试用期中,除劳动者有本法第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形外,用...

    发布于:2021-08-27

    详细阅读
  • 合同违约金工期违约的最高限额是多少? 合同违约金工期违约的最高限额是多少?

    一、合同违约金工期违约的最高限额是多少? 合同违约金工期违约的最高限额是实际损失的30%。追究合同违约责任的规定是合伙人违约不履行合同义务可以要求其承担一定的违约责任,...

    发布于:2021-08-14

    详细阅读
  • 工期索赔成立的条件是什么 工期索赔成立的条件是什么

    一、工期索赔成立的条件是什么 索赔的成立,要同时具备以下三个前提条件: (1)承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告; (2)与合同对照,事件已造成了承包人工...

    发布于:2021-08-12

    详细阅读
  • 工期索赔和费用索赔包括哪些内容 工期索赔和费用索赔包括哪些内容

    一、工期索赔和费用索赔包括哪些内容? (1)人工费。索赔费用中的人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用;超过法定工作时...

    发布于:2021-08-12

    详细阅读
  • 在什么情况下可以索赔工期 在什么情况下可以索赔工期

    一、在什么情况下可以索赔工期? (1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的; (2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条...

    发布于:2021-08-12

    详细阅读

普法知识网汇聚各种法律知识为广大群众普及法律基础知识,提供法学常识、汇总生活中的法律小常识,例如合同法律知识、涉外法律知识、刑法知识、房地产法律知识、劳动法律知识等法律知识性文章供网友参考学习。

Copyright @ 2020-2020 普法知识网-汇聚各种法律知识及基本法律法规常识大全 版权所有 备案号:粤ICP备2020126672号

联系QQ: 951153822 邮箱地址:951153822@qq.com